某大廈施工合同糾紛案例
一、工程基本概況：某大廈位于深圳市南山區(qū)，樓高20層，框架剪力墻結(jié)構(gòu)，建筑面積41000m2。該工程由深圳某投資公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)與深圳某實(shí)業(yè)有限公司合作興建，深圳市某建筑公司承建（以下簡(jiǎn)稱乙方）。1999年3月3日甲乙雙方簽訂《××工程施工協(xié)議書(shū)》，2000年1月8日甲乙雙方簽訂正式合同，合同約定工程量按實(shí)際結(jié)算,工程類別按三類取費(fèi),工程造價(jià)暫定價(jià)為5000萬(wàn)元。2001年6月20日，甲方以乙方未履行合同擅自停工為由，向深圳市某法院提起訴訟。2002年4月5日，原告與被告達(dá)成和解協(xié)議。根據(jù)原告與被告達(dá)成的和解協(xié)議，深圳某法院要求對(duì)該案合同項(xiàng)下已完成工程的工程造價(jià)，按當(dāng)事人訴訟協(xié)議約定的三類工程取費(fèi)作出審計(jì)鑒定。
二、合同糾紛焦點(diǎn)：根據(jù)原告與被告達(dá)成的和解協(xié)議，該工程施工合同糾紛爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，是對(duì)土建工程主體、靜壓樁樁基及帷幕降水部分的項(xiàng)目計(jì)價(jià)問(wèn)題產(chǎn)生分歧，各持己見(jiàn)。
三、審計(jì)方案：1、該工程的二次裝修不在合同承包范圍內(nèi)，甲方將二次裝修直接分包給了另一方施工，乙方完成了主體工程，但未作二次裝修，因此對(duì)于地上一層至六層的外墻腳手架、垂直運(yùn)輸費(fèi)、超高增加費(fèi)的計(jì)取問(wèn)題，甲乙雙方產(chǎn)生了分歧。甲方認(rèn)為外墻腳手架應(yīng)按地上一層至地上六層腳手架總費(fèi)用的50%計(jì)費(fèi)；乙方認(rèn)為應(yīng)按外墻腳手架100%計(jì)費(fèi)。鑒于上述情況，我站認(rèn)為，腳手架工程作為完成合同范圍內(nèi)工程的技術(shù)措施費(fèi)用，在已完成合同范圍工作的前提下，應(yīng)按綜合價(jià)格的全額計(jì)算其費(fèi)用，即按100%計(jì)取外墻腳手架費(fèi)用。垂直運(yùn)輸、超高補(bǔ)貼費(fèi)用，其計(jì)算基礎(chǔ)是按工程建筑面積給予補(bǔ)貼的，該建筑面積應(yīng)包含主體、裝修等全部工作內(nèi)容，不屬乙方施工的工程，應(yīng)按該部分工程相應(yīng)比例予以扣減，參照主體工程與裝修工程的情況，我們認(rèn)為本工程垂直運(yùn)輸及超高補(bǔ)貼費(fèi)用按綜合價(jià)格的70%計(jì)算較為合理。2、根據(jù)深圳某法院的要求，該案合同項(xiàng)下現(xiàn)已完成工程的工程造價(jià)按三類工程取費(fèi)；3、工程項(xiàng)目單價(jià)依據(jù)合同約定，土建工程套用《深圳市建筑工程綜合價(jià)格（1995）》及其《深圳市建筑工程綜合價(jià)格補(bǔ)充項(xiàng)目（1995）》,水電安裝工程套用《深圳市安裝工程綜合價(jià)格》;4、材料價(jià)格雙方有協(xié)議或簽證的，按協(xié)議或簽證計(jì)?。粺o(wú)協(xié)議或簽證的，按施工期信息價(jià)的平均值計(jì)取；5、工程量雙方已確認(rèn)，按雙方已確認(rèn)的工程量計(jì)價(jià)；6、對(duì)于機(jī)械引孔人工費(fèi)計(jì)取問(wèn)題,按現(xiàn)行的綜合價(jià)格對(duì)該項(xiàng)工程造價(jià)進(jìn)行分析，認(rèn)為靜壓樁機(jī)械引孔費(fèi)用按2-20子目換算比較合理；7、部分潛水泵臺(tái)班的簽證，按深井降水項(xiàng)目計(jì)取費(fèi)用;8、機(jī)械臺(tái)班停滯費(fèi)根據(jù)雙方確認(rèn)的臺(tái)班數(shù)量，按《深圳市施工機(jī)械臺(tái)班價(jià)格》中的臺(tái)班折舊費(fèi)計(jì)算，并計(jì)取利潤(rùn)和稅金（詳見(jiàn)附表）。
四、審查結(jié)論：根據(jù)深圳某法院委托的審計(jì)要求和合同當(dāng)事人確認(rèn)的資料，經(jīng)詳實(shí)核算，該工程總造價(jià)為人民幣4356070.94元，其中土建工程造價(jià)合計(jì)4255530.10元，安裝工程造價(jià)合計(jì)100540.84元。附：某某工程機(jī)械停滯費(fèi)用計(jì)算項(xiàng)目編號(hào)機(jī)械名稱臺(tái)班單價(jià)（元）費(fèi)用（元）c0710木工圓鋸機(jī)（500mm以內(nèi)）3009.052715.00c0829潛水泵（50mm以內(nèi)）2002.94580.00c0903交流電焊機(jī)（50千伏安以內(nèi)）2006.351270.00c0912對(duì)焊機(jī)（75千伏安以內(nèi)）5011.58579.00c0925電渣焊機(jī)（1000安以內(nèi)）5058.82940.00c0501單筒快速電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)井架707.14499.80c0353自升式塔式超重機(jī)80759.560760.00c0617雙臥軸式砼攪拌機(jī)6054.63276.00合計(jì)72619.80機(jī)械停滯費(fèi)＝臺(tái)班折舊總費(fèi)用×利潤(rùn)×稅金＝72619.8×1.05×1.03316＝78779.27（元）