在現(xiàn)實生活中，人們買房之后，往往會選擇將房子按照自己的喜好進行裝修，一般會交給專門的裝修人員，那么裝修裝飾合同樣本？為了幫助大家更好的了解相關(guān)法律知識，小編整理了相關(guān)的內(nèi)容，我們一起來了解一下吧。
一、裝修裝飾合同樣本
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：___________________________________
2.居室規(guī)格：
總計：施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.工程開工日期：______年______月______日
5工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
第三條：質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準，雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
第四條：付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半（ 年 月 日），甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。（注：施工工費包括人工費）
甲方付清工程價款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件（復印件）交給乙方。
第六條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第七條：合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第八條：合同生效
1.本合同由雙方蓋章，簽字后生效。
2.本合同一式 份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方（業(yè)主）：（簽章） 乙方：（簽章）
電話： 電話：
簽約日期：
二、裝飾裝修合同屬于建設(shè)工程合同嗎
裝修合同屬于建設(shè)工程施工合同的其中一種。
最高法院在民事案由中，將裝修合同列在建設(shè)工程施工合同項下，也證明這一點。
《最高人民法院民事案件案由規(guī)定》中明確，建設(shè)工程合同糾紛包括：
（一）建設(shè)工程勘察合同糾紛，
（二）建設(shè)工程設(shè)計合同糾紛，
（三）建設(shè)工程施工合同糾紛，
（四）建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)糾紛，
（五）建設(shè)工程分包合同糾紛，
（六）建設(shè)工程監(jiān)理合同糾紛，
（七）裝飾裝修合同糾紛，
（八）鐵路修建合同糾紛，
（九）農(nóng)村建房施工合同糾紛。
三、裝飾裝修合同的訴訟主體是什么
訴訟主體是人民法院、原告、被告和第三人。裝修屬于民事訴訟，涉及的訴訟主體包括三個方面，一是主持審判活動的審判機關(guān)，審判機關(guān)主導民事審判活動，是當然的主體;二是訴訟當事人，即參與訴訟活動的民事糾紛的雙方，包括訴訟代理人;民事訴訟主體必須符合法律的規(guī)定，才能保證民事訴訟活動合法有效地進行。
以上就是小編為您詳細介紹關(guān)于裝修裝飾合同樣本的相關(guān)知識，當事人之間簽訂裝修合同時，需要明確各自的權(quán)利義務以及違約責任等內(nèi)容，如果您還有其他的法律問題，歡迎咨詢，我們會有專業(yè)的律師為您解答疑惑。