在去進行土建工程的運作時，選擇簽訂承包合同也是為了防止出現有人搶生意的情況，也是建筑行業(yè)常見的合同，那么土建工程承包合同終止條件？為了幫助大家更好的了解相關法律知識，小編整理了相關的內容，我們一起來了解一下吧。
一、土建工程承包合同終止條件
發(fā)包人：（以下簡稱甲方）
承包人：（以下簡稱乙方）
甲方現將xxxx二期土建工程內的主體砌體工程發(fā)包給乙方施工，為了加強管理，確保工程質量，及時安全文明地完成施工任務，明確雙方職責，維護雙方權益，經雙方共同協(xié)商，特制定以下條款：
工程承包范圍：xxxx二期土建工程內的 主體砌體主工程。
工程承包方式：清工
工程承包內容：樓施工圖內所有墻體砌筑工程（包括所有二次結構的混凝土澆筑保養(yǎng)、墻體砌筑、樓層清理）。
工程承包價格：按建筑面積 元/平方米，完工后按施工圖標注面積計算，其他項目承包施工作業(yè)必須由甲方項目部指定安排，乙方應無條件服從。
付款方式：開工后，乙方每天需將工人出勤工時公示在考勤表上，乙方負責下屬考勤工作，項目部管理人員監(jiān)督，未及時考勤每天罰款100元，甲方在次月10天內按實發(fā)清，工人工資必須憑人員名冊本人身份證及有效證件按 50元/ 天 支付，在不超支的前提下按己完成的70%，經項目部審核批準后允許借支。完工后付10%，竣工驗收后依壹個月付清余款。工程量以甲方審核簽證為準，審核意見最終確定權歸甲方。
工程質量要求：優(yōu)質工程、嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)程及標準，并按創(chuàng)標和省級文明標化工地要求施工。
工期：按照甲方制定的施工工期，服從甲方統(tǒng)一指揮，特別需夜間加班乙方必須無條件服從，乙方承包人或委托代理人須每月不少與25個工作日。由于施工力量不足未能按時組織技術人員進場，甲方在二次書面通知后乙方仍無措施的情況下，甲方有權終止本合同或調派其他工班進場同時參加施工，乙方必須無條件服從甲方要求退場，雙方按已完成工程量的80%結帳了結，由此造成的工期延誤損失，由乙方承擔。
乙方必須有固定在施工現場工人20人（其中技工12人，普工8人），遇工期緊張時需增加臨時工人，人員數量必須及時上報項目部，臨時工人工資按 60元/天支付，算在月進度款內。
安全文明施工：
乙方施工人員進場施工后，乙方工人必須和甲方簽定個人勞務合同，嚴格執(zhí)行安全生產六大紀律和國家安全生產有關法規(guī)，嚴格遵守項目部規(guī)定的各項規(guī)章制度，協(xié)助甲方做好員工三級安全教育，無條件服從甲方管理人員的現場指揮。凡違章造成的安全質量事故均由乙方自負。對職工加強宣傳教育，推行文明施工、標化管理、提高意識，對職工中存在的傳統(tǒng)習慣性、隨心所欲、自行其事、不受約束性及怕麻煩的思想，應針對性的進行文明施工，場容管理的規(guī)定教育、提高職工的意識，能夠使職工自覺遵守以下事項：
（一）對自班中的落手清工作，必須保證工完場清。
（二）對當日施工段的施工道路每天清掃一次。
（三）如磚、砼、砂漿等材料確實不能使用的、應全部集中堆放。施工場地必須清理干凈。做到材料集中堆放、節(jié)約用料、綜合利用。
（四）對職工應多組織開會，加強學習、做到文明施工、不出現打架斗毆現象。上班時間嚴禁酗酒。
（五）宿舍必須每天清掃并定期進行衛(wèi)生檢查。
（六）遵守執(zhí)行公司及項目部的各項規(guī)章制度。
發(fā) 包 人：
承 包 人：
年 月 日
二、小工程承包合同協(xié)議書范本
發(fā)包方（以下簡稱甲方）立合同單位：
承包方（以下簡稱乙方）
為了明確責任，按質、按量、按時完成任務，依據《中華人民共和國經濟合同法》及國家有關法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，結合本工程具體情況，經雙方協(xié)商，簽訂如下條款，共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程范圍和內容：
工程總造價：
質量等級：
工程工期：
第二條承包方式
本工程采取下列第項方式承包。
按施工圖預算加簽證、加政策性調整結算；
包工不包料；
包工包料。
如采取全部包干金額，一般不得調整。但遇設計變更或政策性調整引起設備、材料價格的調整及人力不可抗拒的自然災害，可調整合同工程價格。
第三條價款支付與結算
工程款支付方式：
由于工程設計變更而引起的工程量增減，價格按相關定額進行增減，按實結算。
工程結算依據
第四條工程變更
本工程在施工中，任何一方不得任意變更設計。如確需變更時，雙方協(xié)商，簽證協(xié)議后方可變更。
第五條工程驗收
工程竣工后，雙方組織有關人員及時驗收。
工程竣工驗收后，甲方方可使用。未經驗收而使用則視為合格工程。
第六條保修條件及期限
保修期個月，在規(guī)定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由乙方無償保修（因甲方使用不當及人為損壞，不在無償保修范圍內）
第七條雙方責任
第九條安全、文明施工
乙方應按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
乙方應文明施工，加強建設工程施工現場管理，保障施工順利進行。
第十條附則
甲方指定為工地代表；乙方指定為工地代表。
本合同未盡事宜，雙方另行解決。
本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。
甲方（簽章）
乙方（簽章）
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
電話：
電話：
年月日
三、房屋建筑工程承包要注意哪些事項
審查發(fā)包人與承包人履約情況
（一）對發(fā)包方主要應了解兩方面內容：
主體資格，即建設相關手續(xù)是否齊全。
履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經落實或可能落實等。
（二）對承包方主要了解的內容有：
1、資質情況；
2、施工能力；
3、社會信譽；
4、財務情況
承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。上述內容是體現履約能力的指標，應認真分析和判斷。
履約管理之工期
（三）工期和施工進度
1、實際開工日期的認定
承包人有證據證明實際開工日期的，則應認定該日期為實際開工日期。承包人的證據可以是發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知、工程監(jiān)理的記錄、當事人的會議紀要、施工許可證等；
承包人雖無證據證明實際開工日期，但有開工報告，則應認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期；
若承包人無任何證據證明實際開工日期，亦無開工報告，則應以合同約定的開工日期為準。
2、竣工日期的認定
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定認定方法：
雙方確認的日期為竣工日期；
建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；（注意是經蓋章的驗收報告的時間，不是竣工驗收備案日期，因為竣工驗收備案是由建設單位來報送）；
承包人提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；
未經過竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。
（四）幾種影響工期的因素
1、施工許可證：
如未取得且未施工，以取得施工許可證之日作為開工日期；
但如未取得且已經施工，則一般以施工開始日為開工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且導致停工或緩慢施工，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及拖欠工程款與延誤天數之因果關系。
3、設計變更
設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系；
設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
4、圖紙延誤
設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系；
設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
5、增加工程量
設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系；
設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
6、質量鑒定
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。
鑒定合格，順延工期；
鑒定不合格，視情況而定。
7、建設單位的其他原因
如：指定的代表未按照約定提供指令、批準，致使施工不能正常進行；建設單位未按照約定時間和要求提供原材料、設備、場地等；隱蔽工程在隱蔽前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，建設單位未及時檢查等。